...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle sözleşmenin...

...açığa çıkarılması işinin makine ile yapıldığı ancak hakedişin girdi olarak düz işçinin esas alındığı birim fiyat... ...gerektiği, öte yandan sorgudaki kamu zararı hesabında iş artışına gidilmesi sonrasında yapılan işler listesinin... yapım şartı , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi , yeni iş kalemi

...nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı... İşe ait idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine...

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...ait birim fiyat nihai olarak 108 TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödemelerinde bu birim fiyat dikkate alınmalıdır... ...kapsamında idaresince yaptırılmasına karar verilen ve iş artışı yapılan imalatlarda olduğu gibi yapımından vazgeçilen...

...yatırılacağını, müvekkili şirketin bundan bir kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını, hizmet sözleşmesinin... Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. asgari ücret fiyat farkı , ihale dokümanı , kamu düzeni

...yargı raporu ve eki hakediş belgelerinden; iş artışına konu olan imalat kalemlerinde yeni birim fiyatların, İdarece teklif alınan üç firmanın proforma faturaları üzerindeki teklif fiyatların ortalamasının alınması ve tek taraflı irade beyanıyla (yalnızca işin başındaki teknik personelin imzasıyla) oluşturulan bu fiyatın geçerli olacağının...

...çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve... birim fiyat tarifi , ihale dokümanı , iş artışı , öncelik sırası , proje değişikliği , Yeni birim fiyat