Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye... ...mukayeseli keşif tablosunda düşüldüğünden ve bu düşüş hakediş raporuna yansıdığından, sorgu konusu yapılan … TL...

...ithal edilen yabancı menşeili pompaların döviz kuru artışından kaynaklanacak fiyat artışları nedeniyle yeni fiyat tespitinde proforma fatura tarihindeki fiyatın esas alındığı iddia edilmekte ise de; yargılamaya esas rapor ekindeki tekliflere ilişkin proforma faturalarda (yaklaşık imalatın hakedişlere girdiği aya denk gelen) 12-14 hafta, 6...

... tarihli ve E.6339 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile iş artışı yapıldığı ve 60 gün süre uzatımı verilerek işin ... 2020 tarihinden sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında temel endeks olarak 2019 Aralık ayına ...

...na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi dördüncü fıkrası (f) bendinde; “…

Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...değeri” ifadesinden, iş bitim tarihinden önce düzenlenmiş en son hakedişte uygulanmakta olan endeksin dikkate alınarak işlem... cezalı çalışma , fiyat farkı , Pn

...kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın yapılmaması... ...olarak 29.05.2015 kesin kabulün düzenlendiğini, davacının hakediş tutarlarına itiraz etmediği gibi ilave iş tutarlarını... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması...

Akaryakıt fiyat farkı: Açık ihale yöntemi ile 04.02.2020 tarihinde ihale edilen “… çıkması gereken fiyat farkının hakedişten kesilmemesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.

adli yargı , idari yargı , İmalat girdilerindeki beklenmeyen fiyat artışları , uyuşmazlık mahkemesi ...üzerinde gerçekleşen fiyat artışlarının da beklenmeyen fiyat artışı olarak değerlendirildiği şeklinde açıklamalara...

...iş artışı yapılan imalatlara fiyat farkı verildiği, iş artışı yapılan imalat tutarlarına yaklaşık maliyet ile sözleşme... ...olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının tespitinde tenzilat uygulanması konularında yüklenici...

...ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler... Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1.