...kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

... etkisi oranında Yüklenicinin süre uzatımı verilmesini talep ettiği, Ağaçlık alanın dışında işin büyük bir kısmının yapılabilir olduğu, ağaçların deplasesi için geçen sürede ... sonlarına doğru yüksek tutulduğu, yanlış yapılan her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde onaylanacak bir revize iş programının kamu ...

Davacı, asıl davasında diğer alacak talebinin yanında sözleşme ve proje dışı imalâtlar yapıldığı halde bedelinin ödenmediğini de ileri sürmektedir. ...gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil edileceği kararlaştırılmıştır.

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. ...dayanarak; sürekli artan demir ve beton fiyatlarından etkilenmemek için sözleşmesinde fiyat farkı öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

...temin edilmesi ve bunun için sözleşme bedelinin dışında herhangi bir ek ücret ödenmemesi yoluna gidilmesi, ihaleye katılan istekliler tarafından, ihale dokümanında somut olarak belirlenmiş ihtiyaçların yanı sıra nitelik ve niceliği önceden belli olmayan, itibari iş kalemleri veya grupları için de fiyat öngörülmesine yol açacağı anlaşılmaktadır...

Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. ...çalışan arazi binek ve pick-up araçların aylık kira bedellerinin sözü edilen kuralın dışında tutulduğu, bu kapsamda iddiaya konu edilen “2+1 kişilik kapalı kasa kamyonet...

...işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme... (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye...

...başlıklı 4’üncü maddesinin d bendinde: “Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir... ...yılı rayiç bedelinin iki katından daha fazla hesaplama yapıldığına vurgu yaparak bu fiyatın düşürülmesine ve konunun yeniden görüşülmesi gerektiğini içeren itiraz yazısının...

...özetle;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 28/03/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Buca-Onat Caddesi İle Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre... md., yürürlük: 18.08.2019) gerektirdiği, birinci fıkrada tanımlanan periyodik bakım dışındaki onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır.

...sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı meydana gelen zararı sözleşmenin 33.17 maddesine göre (İdareye... ...hazırlanacak olan hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900 ve İKY 9000 idareye sağlanacak hizmetler iş kalemine” ait...