...gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek davacıya ödenmesi... ...üstlendiklerini, sözleşmeyi takiben araziye gidildiğinde inşaatın yapılacağı yerde işgallerin olduğu...

...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.” hükmüne...

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...tarafından, yüklenilen iş kapsamında yapılacak inşaatlar için idare tarafından gerekli ruhsatın...

Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...eklenerek belirlenmesi ve söz konusu işte fiyat farkı ödemesi öngörülmediğinden TEFE ile...

...185/1 no.lu Makine ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması” pozuna yer verildiği... TL/m3 birim fiyattan) … TL/m3, uygulama yılındaki (2012) birim fiyatı ... ...imalatın rayiç bedeli arasında yüksek meblağ farkı olması ve ölçü birimlerinin aynı olmaması...

...raporunda iki imalât arasındaki toplam maliyet farkının büyüklüğünün tespit edildiğini... ...oluru ile arazinin yerini değiştirdiğini, inşaatın ... ...yararlanıldığını, kule vinç ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut sayısının 532...

Sorumlular, tarafından İdarenin inşaat tekniği açısından sakıncalı gördüğü... ...fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki... ...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve...

...Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen...

...sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki...

poz nolu yeni fiyatlar oluşturulduğu, bu beş adet yeni fiyat için çapı ...