...Ekim ayı endeksi üzerinden fiyat farkı ödendiği görülmüştür... ...ayı endeksi üzerinden fiyat farkı ödendiği görülmüştür... ...tarihte yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi... ...dayanılarak çıkarılan, 2013/5217 sayılı Fiyat Farkı... ...ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan...

...06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin... ...uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda... ...talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu... ...değişiklikten dolayı işin kesintiye uğraması ve bu... ...maddesi, Sözleşmenin 14.2 ve 33.18.17 maddesi hükümleri...

...ödenek dilimiyle ilgili oluşan fiyat farkı alacağının... ...artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında... 13.11.2015, E. 2015/1637, K. ...reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... maddesinin 3. 4735 sayılı Kanun39;un 22. ...yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir... Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle... ...talep ettiği miktarın, ihale farkından doğmadığı, eksik...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...teminatlara, anılan Kanunun 13 üncü maddesinde ise kesin... ...karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin... ...sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar... ...kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat...

83.5. 83.6. ...sırasında değiştirilemeyeceğinin kabulü ile konu yeniden değerlendirildiğinde... ...maddesine göre hesaplanıp ödenen fiyat farkı hesabında, asgari... ...maddesinde aynen; “Fiyat farkı aşağıdaki formüle... ...90 katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak... 83.2. 83.3. 83.4.

...artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine... ...00 TL artı KDV ile fiyat farkı alacağından da şimdilik... ...ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın... 2020/338 K.

...işe ait sözleşme, 10.01.2013 tarihinde imzalanmıştır... ...düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...sonucu 30 gün, söz konusu noksanlıkların yüklenici... ...için sözleşme bedelinin (fiyat farkları dahil) ‰0... ...tanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.3.