...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde... ...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası...

...onaylanan ihale komisyonu kararından; ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda... ...teklif arasında 1.031.241,22 TL’lik bir fiyat farkı olduğu tespit edilmiştir.

...düşük fiyatı veren teklif sahibinin verdiği fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin... ...varsa ek kesin teminatların tutarı oranındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği hükmü... ...64,32 oranındaki imalâtın kalan 40 günlük süre içinde tamamlanmasının mümkün olmadığına...

...farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez... giderler teklif fiyata dahil olup, ayrıca ödeme yapılmayacaktır.”, İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600...

...cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil edileceği kararlaştırılmıştır...

88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin 6’ncı maddesinde...

...039;dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme fiyatlarıyla yaptırılması olanağı bulunmadığından... ...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

...farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez…kazı yeri belirlemek, dökmek... ...İnşaatı işi, 06.04.2017 tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli...