...engel olduğu, dokümanda tüm kısımlar için fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, işçilik... ...ödenecektir” şeklindeki düzenlemenin fiyat farkı düzenlemesi ile uyumsuz olduğu, … ...Merkezi, Şube, Şantiye ve Kont Şef Emrinde Süreklilik Arz Eden Rutin Hizmetlerinde 1, 2 ve...

Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir.30 25.3.1. ...edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı... fiyat farkı , idari şartname , teklife dahil olan giderler , tip idari şartname

...tekliflerinin ve sözleşmenin yürürlükte bulunan fiyat farkı esas ve usullerine uygun olarak güncellenmesini... ...05.01.2021 tarih ve 2486 sayılı teklifinin süresini bilerek ve isteyerek uzattığı, ihale... fiyat farkı , ihale dokümanı , sözleşmede değişiklik

...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... ...imalatlar ile yapılacak imalatların ölçümü ve fiyatlandırılmasının daha doğru yapılabileceği... ...bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900 ve İKY 9000... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

Revize iş programına göre fiyat farkı hesaplanması ise süre uzatımı verilmesi zorunlu durumlarda ileriye dönük olarak gerçekleştirilmektedir.

Dolayısıyla iş artışı nedeniyle verilen süre uzatımı sonucu hazırlanması gereken üçüncü revize iş programının aşağıdaki gibi olması ve fiyat farkı ödemesinin de bu iş programı esas alınarak ödenmesi gerekmektedir.

...ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır.