Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. denilmektedir.

2- Kil Dolgu yapılması iş kaleminin birim fiyatının tespitinde, % Yüklenicinin görüş ve talebi; Projede yer almayan; ..

...görüşüldü: Dava, hakedişlerden yapılan kesintinin ödenmesi talebine ilişkindir. Bu nedenle sözleşme ekindeki birim fiyat tarifleri sözleşme hükmü niteliğini almıştır.

...da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. hükmü yer almaktadır. B) Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmamış rayiçlere istinaden yeni birim fiyat oluşturulduğu gerekçesiyle ...

düşük olan endeks , fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , uygulama ayı Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde; idaresinin...

anahtar teslimi götürü bedel , moloz nakli , teklif bedele dahil mi , temel kazısı , Yeni birim fiyat Yüklenicinin görüş ve talebi; Kazı sırasında ortaya çıkan betonarme yapı temeli...

Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır. maddesine göre sözleşme birim fiyatlı olup, sabit birim fiyatlara göre toplam bedel kararlaştırılmıştır.

Yüklenicinin görüş ve talebi; 22/11/2021 tarihli dilekçesinde; 03/06/2021 tarihli işyeri... “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “14.2.

...ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164 sayılı Kurul... fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize iş programı , süre uzatımı