Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenicinin görüş ve talebi; 13/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle...

...idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir. “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 31 inci maddesi 1 inci fıkrasında; “31.1.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; “TBY-28: Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. sayılı işlemi yönünden, davacı şirketin süre uzatım talebi üzerine 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

İşe ait idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun incelemesine geçilmiştir. Yapılan birim fiyat analizinin üzerine yüklenici kar ve genel giderler oranı olarak %8 eklenecektir.

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete göre...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa...

Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.” “ işleri, idare malı malzeme (sarfiyat malzemesi olan elektrot, taşlama taşı vb.