...ödenek dilimiyle ilgili oluşan fiyat farkı alacağının... ...ifa edilmemiş olması da gerekir. ...tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından... ...alacak isteminin reddine karar verilmesi yerine bu hususlar... ...taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...sözleşmenin feshedilmesi ve ilgili hakkında yasaklılık... ...belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir... maddedeki kamu düzenine aykırılık...

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...yazının süre uzatımı verilmesi kararı mahiyetinde... birim fiyat sözleşme , çim serme... ...aşağıda belirtildiği şekildedir.

...tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.” Denilmek... Dilekçilerin İddia ve İtirazları... ...işlerde ise ihale tarihine ait ilgili TÜİK endekslerinin... ...bütçesinden yapılan fazla ÖTV fiyat farkı ödemesi sonucunda...

...olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun... ...Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı... ...isteklilere zeyilname ile verilmesi gerektiği iddialarına... Teklif fiyatı puanlaması     TF formülü ile hesaplanacaktır.

TF formülü ile hesaplanacaktır. 039;fiyat dışı unsurların'... ...bulunmadığına karar verildiğinden, ilgili Mahkeme kararında belirtilen... ...formatının ihale dokümanı ekinde verildiği anlaşılmaktadır... ...dokümanında analiz formatının verilmesi' şeklinde kullanarak...

...02/10/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...mektubu ile uyumlu olacak şekilde Projelere; teknik... ...ve jeolojik çalışmalarla ilgili rapor ve paftalar yükleniciye... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde... ...istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. ...

TL Sözleşme Birim Fiyatı: … ...fiyatlar (İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar... yükleniminde gerçekleştirilen …. ...ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları... ...Dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı...

...ilgili olarak yüklenici  ile idare arasında oluşan... ...genelgenin, 2019 yılı öncesindeki uygulamalarda dikkate alınamayacağı... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde... ...yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, ödenek aktarımı...