...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...proje değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında ödeneklerin...

4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. ...dönemde gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi edildiği...

... İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ... verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

...süreye göre iş programının revize edilmesi ve fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunduğu... ...revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. ...gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi, bu süre uzatımına göre YİGŞ’nin... ...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi...

-TL kamu zararına sebebiyet verilmesi şeklindedir. ...nitelikli işçilik unsurlardan kaynaklandığı, bu farkın işin doğası gereği ortaya çıktığı... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu Zararı” başlıklı 71... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8'inci maddesinin... ...sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır... ...varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı... fiyat farkı , hizmet alım sözleşmesi , münhasıran sorumluluk , toplu iş sözleşmesi

...farkı verilecektir denildikten sonra, Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet... ...ve 8’inci maddeleri hükümlerine göre fiyat farkı verilmesinin öngörüldüğü durumlarda... ...göre Esaslar’ın 7’nci maddesi çerçevesinde fiyat farkının ödenmesinin öngörüldüğü...

...alındığı 04/08/2021 tarihi arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilebileceği, Fiyat farkı verilmesi ile ilgili olarak; “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler”  başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, mücbir...

...Şartname’nin 46’ncı maddesinde belirtilen fiyat farkı katsayılarında sadece b3 katsayısına... ...farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında...