...Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir... ...uyarlama istenemeyeceğinden tümden reddine karar verilmesi yerine, yanlış değerlendirme ile kabulü... 6098 sayılı TBK , ifa güçlüğü , Sözleşmenin uyarlanması , Türk Borçlar Kanunu

...ödenecektir. hükmünün eklenmesine karar verilmesini talep etmiştir. ...getirileceğini, açılan yeni köprü ve otoyol fiyatlarının ne olacağı hususlarını davacının... ...sebeple sözleşmenin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (6098 sayılı Kanun) 138 inci...

...kabulü yapılan çelik borular için ilave fiyat farkı verilmesi mümkün olmadığını açıklayarak... ...sözleşmesi olup Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa göre yapılan sözleşmelerde Dairemizin... ...artırılan miktar yönünden de kabul kararı verilmesi hatalı olmuş bozulması gerekmiştir... ...düzenleme yapıldığını, bu düzenlemeye göre fiyat farkının kendilerine ödenmesi için davalı...

...yönündedir, İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep teşkil etmediği belirtilmektedir.

...nolu … yeni iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı hesaplanırken Pn katsayısının hatalı... ...düzenlendiği tarih olan … yılı Temmuz ayına ait fiyat farkı katsayısının kullanıldığı anlaşıldığından...

...araçlarına birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesi ve bu araçların kapasite bilgilerinin... araç kiralama , birim fiyat cetveli , servis , teknik şartname

...iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı... İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. (3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık...

...bağlanmamış 94.550,50 TL yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacının yoksun... ...bakımından yeni birim fiyat tespiti ve fiyat farkı verilmesi mümkün değildir. Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat