…” 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun;  “ Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. ...alınmıştır.) Fiyat farkı hesaplamalarında ise, fiyat farkına esas tutar (An) olarak her hakedişte... 6) Süre uzatımı verilmesi gereken hallerde, Kontrol Teşkilatı...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/06/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...bulunduğundan, talep konusu ile ilgili olarak bir görüş verilmesine yer olmadığı görüşüne, 1 sayılı... ...uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması...

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin... ...TL sözleşme ödeneği harcandığı, imalat+fiyat farkı+KDV toplamının 12.494.305.55 TL... 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”   

...tutarın … TL olduğu, bu iki tutar arasındaki farkın kamu zararı olduğu belirtilmektedir... ...sorgulaması yapılmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğini, … ...aksamaması için 2015 yılı boyunca 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının... ...etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak...

İlgili Hukuk Türk Borçlar Kanunu’nun 138 inci, ihale mevzuatı. ...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde karma sözleşmeye... ...her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde... ...gecikmeler için, işe etkisi oranında süre uzatımı verilmesini idaresinden talep ettiği, İdare tarafından... ...ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir...

... şekilde olduğunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda tanzim edildiğini, davalının bu kanuna ... olan sair alacakların (KDV tevkifat kesintisi ve fiyat farkı) tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL’sinin hakediş ... faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

...kapsamında iş artışı yapılan imalatlara fiyat farkı verildiği, iş artışı yapılan imalat... ...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi... ...iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının tespitinde tenzilat uygulanması konularında... ...projesi ve mahal listesini kapsayan imalatlara yer verilmesi gerektiği hususları hiçbir yoruma...