...uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan... 039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin... ...ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için... ...davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi... ...olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla... ...için davacı yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılan işler bedeli... ...28 TL ile hakedişlerde fazla ödenen 45.044,72 TL’nin de tahsilini...

...tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla... ...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. Yüklenici nam ve hesabına yapılacak olan imalatlar... ...kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 06.10.2011...

...süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ...sebebiyle iade edilen/daha sonra ödenen … ve … nolu hakedişler... ...imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018... ...edildiği halde … ve … nolu hakedişlerde ödenek temin edilemediğinden...

...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince... ...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme... ...nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme...

...davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine... ...kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.&quot... ...ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını...

...sözleşmeyi imzalamamaları sebebiyle geçici teminatlarının gelir... ...maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir...

...teklif sahibine teklif mektubu ve geçici teminatın süresinin uzatılması... ...geçersiz olması” hususunu ileri sürerek ihaleyi iptal etmesinin...