...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011... ...yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı... ...işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın... ...fazla olarak ödendiği iddia edilen 45.044,72 TL’nin hakedişten...

Gecikme cezası kesilmemesi hususunda... ...zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için... ...kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... ...ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin... ...sayıda ve düzeyde personel, malzeme, araç ve gereç bulundurulmaması...

...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul... ...rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden... ...alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım...

...üzerine, malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar... ...yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi... ...Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasını... ...kabul edilse dahi gecikme cezasının ancak 20 günle... ...olmak üzere, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih... gecikme cezasının ödenmesi...

...imalatlarından 47 ve makine imalatlarından 13 kalem olmak... ...tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde... ...hesaplanmış olup; tespit edilen geçici kabul noksanlıklarının... ...tilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonuc... ...06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 06.10... ...İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

...ettirilip tahsil aşamasına geçildiğini belirterek davalıya... ...TL (KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun... ...belirtilen 1.494.423,00 TL gecikme cezası borcunun 1.138.608... ...bedeli üzerinden mi kalan imalât miktarı üzerinden... ...işin bitirilmemesi halinde teslime kadar cezanın istenmesi... ...yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...sebep kabul edilmesi talep edilen durumun yükleniciler... ...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi... ...içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon... ...Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. ...yüklenimindeki … Yapım İşinde gecikme cezasının eksik tahsil edildiği...