6100 sayılı kanun , Hakimin davayı aydınlatma görevi , Hmk , hukuk muhakemeleri kanunu , taleple bağlılık ...içerisinde yer alan alanda faaliyet gösterilmiş gibi müvekkile hakediş ödendiğini, bu haliyle sözleşme dışı yaptırılan...
geçici hak ediş - Arama Sonuçları
Geçici hakedişin geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş olan geçici kabul itibar tarihinden sonra düzenlenmiş olması, söz konusu işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir (Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.01.2015 tarih ve 39892 sayılı kararı).
Sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, işin gerçekleştirilme şekil ve durumuna göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir.
... duruma getirilmesi gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin işin %45'ini ... uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı tarafça ...
...tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906...
...29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına iade edilmesi gerektiği, 2- Sözleşme kapsamında olmayan, geçici kabul heyetince eksiklik listesinde belirtilmeyen, 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı işinin iş artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına...
“Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi...
...fıkrası hükmüne değinilerek, İnşaat, Makina ve Elektrik mühendisleri ile mimardan teşekkül ettirilen yapı denetimi yapılan bir iş’de, her branştaki teknik personelin geçici hakedişleri imzalaması gerekip gerekmediği hususunda Kurul görüşünün talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir.
Zira ara hak edişlerle yapılan ödemeler avans niteliğindedir. ...boşaltma ve figüresi bedelinin haksız yere müvekkilinin hak edişinden kesildiğini ileri sürerek tahsilini talep etmiş...