...istinaden noksan işlere ait yaklaşık maliyet hesaplanmış... ...yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...oranının ¼’ü oranında her geçen gün için ceza kesilmesi... ...esi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201... ...yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir...

...bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...davanın 276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir... ...hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli... ...günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur... ...ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını... ...giderilmesi için davalıya bildirimde bulunulduğu...

...gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı... ...toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının... ...teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı...

...va, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup... ...ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre... ...anlaşıldığı, geçici kabule engel olabilecek eksik... nolu kararı) Geçici kabulü yapılan...

...göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin... ...tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından... ...eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre... ...asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın...

...konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında... ...yapıldığı halde bedelinin ödenmediğini de ileri sürmektedir... ...bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü... ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının... ...davacı, davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve...

...eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmediği... ...yollarda, emniyet tedbirleri, kesin olarak en ciddi şekilde... ...üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım... ...tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi... Söz konusu işe ait Sözleşmenin “Trafiğe...

Dairesi yeniden yaptığı yargılama... .nın kesin kabul noksanlıkları... ...süresini uzatarak İdareye bildirmesi gerekirken sözleşme... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin... ...sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede... ...anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. ...mektubunun vadesinin dolarak geçersiz hale gelmesinde...

...söz konusu işin kesin kabul tarihinin ilan tarihinden... ...Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer... ...Alımı İhalesi işine ait ihalede tekliflerin... ...kapsamında söz konusu işin kesin kabul tarihinin ilan... ...iş deneyim belgesinin geçerli olup olmadığı...

...edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik... ...kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. ... ...onikinci fıkrasında “Geçici kabul için yapılan... ...yüklenicinin varsa hakedişinden veya teminatından kesilebileceği... ...bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03...