Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde... ...i firma 20.06.2013 tarihinde vermiş olduğu dilekçede söz konusu eksikliklerin tamamlandığı...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...tamamlayamayacağına dair 02.12.2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...Müdürlüğüne sunulan … tarihli ve … numaralı dilekçe ile Yüklenicinin geçici kabul yapılması... Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(

Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak yer aldığını...

...görüş ve talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 1- İşin geçici kabul... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “(

...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... ...Temyiz Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli... Yüklenici, 02.12.2011 tarihli dilekçesiyle, bir kısım eksiklikleri, içinde...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana gelen... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık ...davacının ise 26/12/2011 tarihli dilekçeyle, dilekçe ekine koymuş olduğu tutanaklar doğrultusunda...