DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ K1'İN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...olmadığına dair belge sunulamaması üzerine en fazla gösterilen geçici teminatın irat kaydedilebileceği; ancak ihalelere... ...davacı şirketin 14/07/2011 tarihinde davalı idareye verdiği dilekçesiyle, ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşmenin...

maddesinde geçici hakedişlere yüklenicinin itirazı olduğu takdirde karşı görüşünün ... tarihten başlamak üzere en çok 10 gün içinde itirazını dilekçeyle idareye bildirmek zorunda olduğu, yüklenicinin itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı düzenlenmiştir.

039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği... ...sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli, ekonomik... ...O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi... ...fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez.

...2017 yılı personel giderlerinin %30'dan fazla olduğunun kabulü halinde dahi bir kamu zararından bahsetmenin mümkün... ' in vermiş olduğu temyiz dilekçesinde özetle; Sayıştay 6. ...tarihi itibariyle aşmasına rağmen, bu tarihten sonra 76 adet geçici işçi istihdam edilmesi neticesinde kamu zararına...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işin maliyet bileşenlerinin... ...personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş...

...seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanmıştır. ...bulunan ve İdarece görevlendirilmiş teknik personelin ve kabul komisyonunun sorumluluk dışı bırakılmasının ve kendisine... ...MAHAL OLDUĞUNA, sorumlu …’in konunun esasına ilişkin temyiz dilekçesi ekinde daha önce Temyiz Kurulu’na ibraz ettiği 4...

...salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız... ...nedeniyle vefat ettiği, yüklenicinin … tarihinde vermiş olduğu dilekçesinde tedavisinin … devam ettiği, araba kullanamadığı... ...039;un 10'uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal...

...sözleşmenin imzalanamadığı, 4735 sayılı Kanu'na eklenen Geçici 4. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını... ...kabul edilmekle beraber ifa imkânsızlığına yol açacağını kabul etmenin hukuken olanaklı bulunmadığı, olayda, davacı...