Davacı dava dilekçesinde birden fazla alacak... ...ilgili maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde ve iş sahibinin... ...talebinin her bir kalem talep için ne miktarda olduğunun davacı tarafı... ...eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14.2 maddesine... Bu itibarla uzun zamandır ... Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, ..

...tarihin, bildirim tarihi olarak kabul edileceği düzenlemesi karşısında... ...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine... ...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir...

...incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuruya... ...teklif sahibine teklif mektubu ve geçici teminatın süresinin uzatılması... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. ...TL teklifi bulunan Şimşek Line Seyahat Turz.

... şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabul... c) Genel salgın hastalık. quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...koyucunun, kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve amacı araştırılarak... Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...arasında yerinde yapılan Geçici Kabul çalışmaları kapsamında...

...diğer bir ifadeyle davacının zamanında sözleşmede belirlenen... ...Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik... ...kayıt altına alınan ilk dava dilekçesinde davacı tarafından... ...durdurulması istemi hakkında karar verilirken davacının 10.03.2014... Açıklanan nedenlerle; Ankara 13.

...vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunarak... maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. ...adaba aykırı bir şart olarak kabul ederek, (kısmen) veya (tamamen... DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında...

...ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu... ...yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin... ...şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için... Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar...

...söz konusu işle ilgili geçici kabulün 03.06.2010 tarihinde, kesin... ...bağlandığını, 27.05.2009 tarihinde geçici kabul tutanağının idarece... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. ...sonra ise tamamı müteahhide geri verilir. hükmü düzenlenmiş... ...gerekmekte olup, idarece bu işlemin zamanında yapılmamasından dolayı...

maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. ...görüldüğü, yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme... CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının... ...aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.