...ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle... ...sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul...

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. bakım sorumluluğu kapsamı , kesin kabul , yüklenicinin bakım sorumluluğu

...sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit... ...verildiği, davacı şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için 1 Nisan 2011... Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı...

...giderilmediğinin tespit edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde... Gönderilen bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011 tarihinde yapıldığı...

...onaylandığı idarenin yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019... kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”

quot;Geçici teminat başlıklı 33. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. quot;Geçici teminat başlıklı 26.

...kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük... ...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine... ...kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan %3'lük tutardan... ...bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu...

...üklenici 19.12.2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından dolayı işe... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a)Yüklenicinin kusurundan... Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda...

İşin geçici kabul tarihinin, “03.08.2018” - ...istekli tarafından sunulan “03.08.2018” geçici kabul tarihli iş deneyim belgesinin yukarıdaki...

kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde geçmişe dönük …, - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda...