...karar verilmesi istemiyle açılmıştır... ...ardından da kalanı yükleniciye iade edilir... ...geçecek süre teminat süresidir. ...saptandığından kesin kabul yapılmadığını... ...kararı) Geçici kabulden sonra yüklenicinin... ...kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının...

...üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07... ...meydana geldiğini, daha sonra genişletilmiş... ...istemi üzerine Dairemizce onanmıştır... ...proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre... ...olayda davacının yüklenicisi bulunduğu... ...ödenmediğini ileri sürerek, 857.292,792...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin... sayılı işlemiyle reddedilmiştir. ...sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye... ...yerinde yapılan Geçici Kabul çalışmaları... maddesiyle eklenen Geçici 4. ...bu tarihten 2 gün sonra 06/02/2019 tarihinde... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin...

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde... Davacı yüklenici inşaat... ...sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara... ...tarihi ile, yer teslimi tarihi arasında... ...gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir.... ...muhasebeye intikalinden sonra 15 gün içinde... ...raporunu ekliyeceği dilekçesinde açıklaması... ...10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır...

...hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare... ...olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten... ...şekilde belirtildikten sonra talep konusu... ...tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde... ...süre Yükleniciye verilir.” Hükümleri... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek... ...11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle...

...değerlendirmesine geçilmiştir. ...sözleşme konusu işin geçici kabulünün... Teminat Süresi” başlıklı... ...hususlarında idare ile yüklenici arasında... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...oluştuğu, 286 iş günü sonrasında arızanın...

...Yüklenicinin ilk dilekçesine istinaden... ...tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı... ...işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı... Yüklenici firma 20... ...beraber işyerine gidilmiş ve gerekli ölçüm...

...imzalamamaları sebebiyle geçici teminatlarının... ...imzalandıktan hemen sonra geçici teminat... ...katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü... ...hususlar tespit edilmiştir.  ...Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında... ...değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en...

...ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin... Yüklenicinin görüş... ...kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin... ...şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme... ...nedenleri ile süre uzatımı verilmesi... ...sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi...

...sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında... ...takvim günü için yüklenicinin hakedişinden... ...birleşen davanın kabulüne, davacının... ...yapım işini üstlenmiştir.