...Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması... ...birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması... ...Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin... ...İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri... ...tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar... Belediyesi ile Yüklenici …. ...28.05.2021 tarihli dilekçesi akabinde...

...nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez... ...günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... ...maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...süre Yükleniciye verilir. ...okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ... Şti.’nin yükleniminde bulunan “.. ...içinde tamamlayarak geçici kabule hazır...

...şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme... ...imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde... ...ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında... ...yükleniciye süre uzatımı verilmiş... ...uygulamaksızın, beş gün süre verilir.  “Geçici hakediş raporları... ...geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi...

...ek süre verilmesi sonrasında, revize... ortak girişimi adına Av. ...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır... ...mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun... ...kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu... ...yapılmadığını, Yine yüklenicinin ... ...yükleniciye süre uzatımı konusunda... ...ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... ...yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı... ...yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip... ...şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...içinde tamamlayarak geçici kabule hazır... ...nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez... ...08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...uyarıca verilen ek sürede de yükümlülüklerini... ...reddine karar verilmiştir. ...tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı... ...belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü... ...sonrasında tekraren yüklenici firmadan... ...yasaklama kararı verilir..”

...birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve... ...sözleşme süresi için (geçici kabule kadar... ...sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY... ...kalınarak bu alacak kalemi yönünden 548.330... ...rastlanmadığı, sonradan sunulan personel... ...davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği...

...istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi... ...sonuca etkili görülmemiştir. ...düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen... Davalının süre yönünden bir... ...açtığı davanın kabulüyle davalıya... Süre uzatımının hatalı... ...Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün...

...oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi... ...doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit... ...düzenlenen tasfiye geçici kabul tutanağında... ...şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme... ...ile Tasfiye Kabul Komisyonu oluşturulduğu... ...ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idaresi... ...sonra yükleniciye geri verilir. ...eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren... ...ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle...