...Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı... ...İşi”ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin, geçici... ...düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği... ...geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek... ...cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin...

...alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n... ...olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...fıkraya göre işlem yapılır. ...esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin... ÖDENEK DÖNEMİ TUTARI (TL) ..

...imzalandığı, onaylanan kesin hakediş raporuna göre... ...teminatın yarısının yükleniciye iade edildiği... ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) İşin geçici... ...yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen... ...anlaşıldığını ve işin geçici kabulü sonrasında...

...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış... ...14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı... ...Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle... ...teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl... ...belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış... ...kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...tamamlamadığı takdirde yükleniciye, sözleşmesinde... ... İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06... ...02.12.2011 tarihli dilekçesiyle, bir kısım... ...Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir...

...hususunda yüklenicinin talebine istinaden idaresince... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin... ...Yüklenicinin 15 Son nolu hakedişe “İdareye... ...karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin... ...ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye... ...yüklenicinin 14/12/2021 tarihli dilekçesinde, işin... ...yapılamadığının yükleniciye bildirildiği...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı... ...MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü... hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir... ...hükümlerine göre işlem yapılır. ...sözleşme hükümlerine uygun olarak bir kısım...

...konusu gecikme cezasının Yükleniciye uygulanmaması... ...Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin... ...tarihi” olarak işyerine gidilen tarihin esas... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi... ...Yüklenicinin 28.05.2021 tarihli dilekçesi akabinde yapı...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları... ...olmasına göre geçici kabul noksanları ile... ...sözleşmeyi devreden yükleniciye iade edilmesi... ...başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının... ...ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını...