...görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi... ...cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde... ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...bir örneğini de hak ediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hak ediş raporunu... ...kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır olduğunun hükmen tespitine, kesin...

...tarihinin 10/10/2019 olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin bu tarih esas alınarak yapılmasını... ...olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden 35...

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın 24/06/2011... Somut olayda, davalı işsahibi cevap dilekçesi ile ... ...ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari...

...Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir... ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü...

...yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve... ...idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım... ...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11/03/2019... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...tahsili istenmiş, 14.04.2013 günlü ıslah dilekçesiyle talep 1.061.602,08 TL artırılarak... Dosyada ikinci sözleşmeyle ilgili kesin kabul tutanağı bulunmamaktadır. maddesine göre geçici kabulün itibar edildiği 14.11.1994 tarihinden itibaren 17.

...kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak... ...değişiklikleri talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu nedenlerle değişiklik... ...icinin görüş ve talebi; 26/02/2021 tarihli dilekçesinden özetle; idaresince, işin aciliyetin...

...Beşyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, idare... ...itibaren 550 (BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22...