CEVAP Davalı vekili davaya cevap dilekçesinde özetle, davanın... ...yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...3 ay sürdüğü belirtilerek teslim tarihinin yeniden belirlenmesinin istenildiği... ...teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını...

...sürecindeki bütün iş ve işlemler kabul edilerek asıl yükleniciye ve dolayısıyla... ...görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY: Geçici kabul tutanağı 24/05/2011 tarihinde... ...yapılmadığı tespit edildiğinden 20/07/2011 tarihinde reddedilmiştir. ...Başkanlığı ve davacı tarafından verilen cevapların ekindeki belgeler ile birlikte...

Temyiz dilekçesine ekli belgelerden yüklenici... ... itibarla, dilekçi itirazlarının kabulü ile 23 sayılı İlamın 7 nc... ...60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...Bağlantılarının Yapılması İşi sözleşme tarihinden itibaren yıllara sari olmasına...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin... ...Heyeti olarak yükleniciye bu konuda bir cevap verilmemesi üzerine iş programı... ...süre iş programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını,...

...istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı... ...vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar... ...davacı yüklenici arasında 29.11.2006 tarihinde; .. ...idareye defalarca başvurulmasına rağmen cevap verilmediğini, bazı işlerin...

...sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince... ...göre idarece şikâyet başvurusuna cevap verilmediği görülmüştür.... ...dilekçesinde özetle; İdarece 15.04.2024 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

...söz konusu yapım işinin 29.12.2020 tarihinde ihale edildiği, İmaj Altyapı... ...İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi... ...sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap verilmesi, süresi içinde sözleşme... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...Teklif Belgesi” ile söz konusu işin geçici kabule hazır olduğunu onayladığı... ...tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”,