ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde... ...hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise... ...yönetme belgesi miktarının (yüzdesinin) ancak hakedişlerle...

...aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... ...şartların davacı şirket tarafından eksiksiz yapıldığını, bunun... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.

...yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.... ...temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan... ...ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını...

...davanın … TL üzerinden kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır... ...değerlendirme ile gecikme cezasını eksik hesaplayan bilirkişi raporuna...

...verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... ...mücbir sebebin unsurları olan kaçınılmazlık ve öngörülemezlik... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi...

...imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının... ...sürecindeki bütün iş ve işlemler kabul edilerek asıl yükleniciye... ...İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY: Geçici kabul tutanağı 24/05/2011...

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...bulunmuş ve sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013 tarihinde... ...izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri...

...tamamlanmamış olan imalatlardan, eksik veya projeye uygun olarak... ...2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28... ...edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice...

...düzenlenen/imzalanan raporlarda (birkaç rapor hariç) kilo bilgisinin... ...faturaların kabulü noktasında da eksik bir inceleme yapıldığı... ...İlamda adı geçen Muayene ve Kabul Komisyonu ile Kontrol Teşkilatı...

...ikiyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... ...ilişkin yapılan ön incelemede; eksik olduğu tespit edilerek ilgi...