...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “( Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri

...kalem olmak üzere toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli...

...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... ...ancak bir takım eksiklikler belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış ise eksik... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği... ...uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir... ...256.060,00 TL ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012...

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak...

...kabul itibar tarihinin hem yazılı metinde hem de formun üst kısmındaki tabloda yanlışlıkla... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.