...taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun... ...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı...

...hükümler doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin... ...sonucunda düzenlenen tasfiye geçici kabul tutanağında, imalat kalemlerinin...

...konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş... ...süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre... ...halinde geri kalan sürede davacının eksiklikleri tamamlayabileceği, ihtar... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...olmayacağı, ihtar yazısında tüm somut eksikliklerin ortaya konulduğu, sözleşmenin... ...;İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin... ...yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı...

...öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde... ...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken... ...şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... ...sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz...

...güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı...

...Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza... ...personelin her biri için günlük gecikme cezasının ¼ ü kadar günlük ceza... ...bulundurmadığından bahisle ceza uygulanmasını kabul etsek dahi, ilama konu teknik personelin... ...belirtilmekte), İşin 06.09.2011 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, dolayısıyla...

...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...Kanunu uyarınca 1 (bir) yıl süreyle geçici olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...039;IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması...

...tarihten sonraki günler için gecikme cezası kesilmeden tasfiye edileceği... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...adlî yargı yerlerine ait olduğu genel kabulü doğrultusunda; dava konusu işlemin... ...bayındırlık hizmetlerinde büyük gecikme ve aksamaların olacağını...