...sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. ...davacının 64.769,98TL tutarındaki gecikme cezası bedeli kadar davalıya borçlu... geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin...

...20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir... Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri... ...vermiş olduğu dilekçede söz konusu eksikliklerin tamamlandığı ve geçici...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden... ...bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle...

...için yükleniciden 710.115,12 TL gecikme cezasının tahsil edilmesi gerektiği... ...arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...kabul tarihinden itibaren 24 ay olduğu, geçici kabul itibar tarihinin 30/05/2019...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin... ...eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.

...uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto... gecikme cezası , ifaya ekli ceza , itirazi kayıt , protesto çekme Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı...