...doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye... ...sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi... ...nakit olarak İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa... ...kötülüğünden ve gerekse işlerin kusur ve eksikliklerinden dolayı, idarece...

...başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün... ...öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019... ...uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... ...formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma... ...sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz...

...başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır... ...tespitlerinin yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen bazı... ...ile anlaşıldığını ve işin geçici kabulü sonrasında kesin...

...imalat miktarlarındaki artışlar için yeni birim fiyat oluşturularak... ...idarenin yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi olarak... kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”

...yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin... ...şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için... ...yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını...

...onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların... ...veya eksilmeye neden olunmasını kabul etmiş, akabinde ; Kamu... ...oluşup oluşmadığını bir an için bir tarafa bıraksak bile karar... ...ataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde... ...bünyesinde vizesiz çalıştırılan geçici işçilere iş akitlerinde...

...ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte... ...nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış... ...çalışmadığından hareketle ceza kesintisi yapılamayacağı. sgk , teknik personel , teknik personel cezası

...iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin... Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın... ceza , sgk , teknik personel ...taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren...

Nitekim mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Bu cezaya, gecikme cezası da denmektedir. ...Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta... ...gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini, ihtara...