...2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir. ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri... ...vermiş olduğu dilekçede söz konusu eksikliklerin tamamlandığı ve geçici...

...konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen... ...cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden... ...halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin... ...eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme cezasının tahsil edilmemesi sonucu fazla... ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006... ...iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş...

...06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır...

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... ...özelliğinden çıktığından, sadece eksikliklerin tamamlanması sırasında...

...olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

...tespit edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu... ...zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksikliklerin bedellerinin, yüklenicinin... ...derilen bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011 tarihind...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat...