...alacaklarının tahsili ile kesin teminat mektuplarının iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ...bir borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...kesilmesinin haklı olup olmadığı ile geçici kabul eksikliklerinin giderilmemesi nedeniyle yükleniciye... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık... ...alınmakla birlikte, bu teminatların kapsamı, iadesi ile devir hallerinde devralan yükleniciden... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri

...yapıldığı gerekçesi ile kesilen para cezasının iadesi hususunda yüklenici ile idare arasında... ...iş artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına kadar kesilen... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “(

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 07.12.2012 tarihinde oybirliği ile... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

...haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen yeraltı... ...yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...

...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. ...harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 02.07.2019 gününde oybirliğiyle karar... cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart

Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(

Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak yer aldığını...