...gördüğü, işin bitirilmesi için kendilerine iki ay cezasız ek süre verilmesi isteminde bulunduğu... ...su baskını olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin iddiasına... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...ulaştığı tarihin, bildirim tarihi olarak kabul edileceği düzenlemesi karşısında davacının... ...teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...TL öngörüldüğü, ancak idare tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı ile hazırlanan... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

...durumda olanların da ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilebileceğinin... ...fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı tespit edildiğinden bahisle 4734... ...görüldüğünden, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme kararının kaldırılmasına...

...giderilmemesi üzerine 25.12.2009 tarihinde muayene kabul komisyonunca belirtilen noksanlıkların... ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin bu sözleşmede...

...olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen... ...konusu yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla...

...numarası ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

...toprak temin ve serilmesi ilgili imalatlarının, geçici kabul işleminden sonra iş artışı... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir.

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun... ...taraflarınca onaylanan revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat farkı hesaplamaları... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır...  “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu... ...yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin...