...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi imzaladığı...

...gecikme cezasının eksik hesaplanması ve kesilen gecikme cezasının tahsil edilmemesi sonucu kamu... ...gerekçesiyle kamu zararı olarak değerlendirilen gecikme cezası tutarı … TL, 2017 yılı için … TL... ...itibarla, konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 260 sayılı Ek İlamın 1 inci...

...gecikme cezasının eksik hesaplanması ve kesilen gecikme cezasının tahsil edilmemesi sonucu kamu... ...gerekçesiyle kamu zararı olarak değerlendirilen gecikme cezası tutarı … TL, 2017 yılı için … TL... ...itibarla, konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 193 sayılı Ek İlamın 1 inci...

...ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde... geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi ...süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğunun kabulü gerekmektedir.

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca belirlenen nefaset tutarının...

...ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli Muayene ve Kabul Tutanağı incelendiğinde, söz konusu... ...teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına... ...sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş...

...dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin... 'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre verildiği...

039;İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...ve yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü...