...enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün... ...bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru... ...kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu...

...ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle... ...sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul...

...faturalarının zamanında ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli ödendiği gerekçesiyle verilmiştir... ...gönderdikleri temyiz dilekçesindeki iddiaların kabulüyle 100 sayılı İlamın 13. ...8 sayılı kanun , gecikme bedeli , gecikme cezası , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusu... ...ise … TL harcama gerçekleştirildiği yani Birime geçici bütçe ile tahsis edilen toplam … TL...

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. bakım sorumluluğu kapsamı , kesin kabul , yüklenicinin bakım sorumluluğu

...ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli Muayene ve Kabul Tutanağı incelendiğinde, söz konusu... ekap sonuç sorgulama , gecikme cezası , işe başlama tarihi , mal alımı ...edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına...

Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ara hakediş , ara hakediş avans , teknik personel , teknik personel cezası

...fiyat tespitlerinin yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen bazı imalatlara... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

...giderilmediğinin tespit edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde... Gönderilen bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011 tarihinde yapıldığı...

quot;Geçici teminat başlıklı 33. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. quot;Geçici teminat başlıklı 26.