2020/3293) Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için verilen sürenin bittiği tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arasındaki süre için gecikme cezası hesaplanması hatalıdır. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

2023/150) Geçici kabul yapılmış ancak bir takım eksiklikler belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış ise eksik işlerin bedeli üzerinden sözleşmedeki gecikme cezası oranının uygulanması gerekir. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart

Bu nedenle geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin tamamlanmasına kadar geçen süre için gecikme cezasının, bu yöntem doğrultusunda, eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için sözleşmede günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın ½’si oranında hesaplanması gerekmektedir.

geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma

cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

...6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. ...davacının 64.769,98TL tutarındaki gecikme cezası bedeli kadar davalıya borçlu olmadığının... geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...söz konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin hâsıl...