...yılı sonuna kadar terör riskine karşı geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği... ...birim fiyat teklifine dâhil olduğu kabul edilerek teklifini verdiği, dolayısıyla... ...na göre 19/11/2013 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ..., gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzc...

...tarihli ve 2023/UH.I-449 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü... ...edildiğinden bahisle hukuka aykırı olduğu kabul edilemeyeceği gibi, bu gerekçeyle... Bu tip süreler hak düşürücü süre olarak ele alınamaz. ...kararının 1 ve 3’üncü iddialar ile ilgili kısmının iptaline, 2- Anılan...

...sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez... ...olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen... ...geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş... ...tarafından çalıştırılan personelin geçici süreli SGK dosyası açılmadan...

...kısmının Ekim ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan Ekim ayı... Söz konusu İş ile ilgili olarak 2018 yılı ödenek durumu... ...yapıldığı tarihte yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi” başlıklı... ile Gerçekleştirme Görevlileri (… ile Gerçekleştirme Görevlileri (…

...sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının... ...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ..., gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzc... ...sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... ...verilmesi gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir. ...böylece, ödemelerdeki fiili gecikme süreleri belirlenerek, gecikme süresi... ...programına göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda...

İşin geçici kabulü... ...kurulundan davalı yüklenici altyapı ile ilgili genel ihbar mükellefiyetini yerine... 17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ... maddesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı...

...Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...2019 olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin bu tarih esas alınarak... ...ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden...