2-) Taraflar arasındaki 25.5.2009 tarihli... ...kesilen %5 işletme teminatının geçici kabul yapılıp SGK... 4-) Asıl dosya ile birleşen Ankara 4. ...artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek... ...sayılı davanın kısmen kabulüne, birleşen Ankara...

...tereddüt oluştuğu belirtilerek görüşümüzün bildirilmesinin... ...2014 - 03.02.2014 tarihleri arasındaki imalatları kapsadığı... ç) Geçici kabulü yapılmış... ...hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde...

...mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara... Taraflar arasındaki sözleşme süresi... ...tarafından sözleşmede belirtilen sürede tamamlanmadığını... ...başvurusunun kabulüne dair verilen karar, taraflarca temyiz... ...günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur...

...ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar... ...işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını... Taraflar arasındaki sözleşme de... ...yüklenici vekili, davalı idare ile davacı yüklenici arasında... ...önerisinin kabul görmediğini, ek süre talebinin reddedildiğini...

Raporda, iki imalat arasındaki temel farkın... ...arasında nitelik ve geçirdiği süreçler açısından farklılıklar... ...dolguya uygun malzemenin gösterilen yere taşınması, dökülmesi... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri... ...düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya...

...46113 TL/kg ve yoğunluk 0,820 kabul edilirse de 19,34500/1... ...önceki ya da bir önceki geçici vergi döneminde olması... ...konusu tutanaklarda beyan edilen miktarların fiyat teklifi...

...Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. ...deyimlerin lafzi anlamları ile bağlı kalmamalı, tarafların... ...sonuca ulaşarak taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında... ...protokolün yürürlüğü süresince yıllık ortalama... ...şeklinde somutlaştırıldığı kabul edilmelidir.

...davasında; sözleşme gereği, gecikilen her gün için binde beş... ...yerine getirmesi hâlinde tüm sürelerin 30.03.2008 tarihi... ...işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120... ...yargılama sonucu asıl davanın kabulüne, karşı davanın... Taraflar arasındaki uyuşmazlık, yüklenici...

...arasında oluştuğu, belirtilen anlaşmazlığın karara... ...dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının... ...ekipmanların işletmeye alınması ve geçici kabulden önce 20 takvim...

...kararnamesinin 5’inci maddesinde belirtilen durumlara atıf yapılmış... ...ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının... ...Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri... ...ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir. ...asgari ücretin yüzde fazlası arasındaki farkın işverene...