...yüklenicinin sözleşmede öngörülen süreler içerisinde işi teslim... ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin... ...tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...Yönetmeliğinde de taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerinde...

...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin... ...tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin... ...cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...bağlandığından; 27.05.2013-20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme... ile gerçekleştirme görevlileri ….. ...2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118... ...firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve...

...ile … arasında sözleşmeye... ...yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak... ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin... ...tutarların; hakediş itibar tarihleri arasındaki imalat dönemlerinde...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...ddesi uyarıca verilen ek sürede de yükümlülüklerin... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... ...kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden... ...are Mahkemesi'nce verilen kararda; davacı tarafında...

...11.2009 tarihli sözleşme ile 756.982,79 TL bedelli &quot... ...idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının... ...maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde... ...ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. maddesi ile, .. ...kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin...

...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...olmadığı, iş bitim tarihinin ek süreler dahil 28.02.2016 olmasına... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...