Sözleşmenin geçici kabule dair 14. (Yargıtay 15. 2012/7699 nolu kararı) Yüklenici tarafından teslim... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04...

...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. (Yargıtay 15. ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. ...imza edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre, işin bitim... bent uyarınca kararın davalı yararına BOZULMASINA, HUMK’nın 442. (Yargıtay 15.

...Kurulunun 20.09.2011 tarih ve 33659 sayılı kararı) İşin bitim tarihi geçici... ...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006... ...iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş...

...idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep edilmektedir. Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri

...tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat...

...2012 tarihinde ihale yapılmış, ihale kararı, 30.11.2012 tarihinde onaylanmış... ...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...