...tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme... ...sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar... 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi... ...kapsamında yapacağı tüm test ve deneme işlemlerinde (deneme işletmesi dahil...

...kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan... ...kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan %3'... ...uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır. ...taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri...

Geçici kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul... ...95 oranında tamamlanan işin geçici kabulünün yapılması gerektiği, Yönündedir... ...tarihi olan 30/11/2021 tarihinden önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden... ...verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında... ...tarihinde yapıldığı, süresinin 75 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 30/11...

...2003 /m.35) en geç kırkbeş gün içinde verilir. ...dosyası kapsamında yer alan belgelerdeki geçici teminat mektubu içeriğinde belirtildiği... maddesine göre kabulü doğru olmamış bozulması gerekmiştir. ...yasaklanma kararı verildiği, bu idari işlemlerin iptâli için idari yargıda... İhaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10.

...ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata... ...hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili... ...yıllığına ihale edilmesi işi olduğu; 10. ...bulunduğu, Türkiye şubesinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

...sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. Hukuk Dairesinin 20.10.2014 tarihli, 2014/10068 E., 2014/32236 K. ...etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3... ...konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin...

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş... ...onaylanan revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat farkı... (e) ve (ı) bentlerinde; “ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi...  (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir...

maddesinde [1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) m. maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...karşıya bırakarak kanunî olmayan işlemlerin yapılmasını talep ettiğini... ...neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün gerçekleştirildiğini, ancak...

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. ...yapılan kaynak çalışmaları ve kesim işlemleri sırasında oluşan sıcak... ...tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.