’un aşağıda yazılı karşı görüş gerekçelerine karşı ) oy çokluğuyla, karar verildi. ...tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir... ...yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan...

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın 24/06/2011... İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur. ...ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari...

...enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye... ...anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak... ...ahkemece davanın … TL üzerinden kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerinc... ...tarihinde yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır...

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul komisyonunca belirlenen nefaset tutarının... ...somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir.

Karara karşı taraflar istinaf kanun yoluna başvurmuştur. ...yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı...

Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır. Dosyada ikinci sözleşmeyle ilgili kesin kabul tutanağı bulunmamaktadır. maddesine göre geçici kabulün itibar edildiği 14.11.1994 tarihinden itibaren 17.

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin... ...istihkaklardan kesilen %5 işletme teminatının geçici kabul yapılıp SGK'dan ilişiksizlik... ...039;nin 2010/604 E sayılı davanın kısmen kabulüne, birleşen Ankara 4.

Ceza Dairesinin 27/2/2013 tarihli kararıyla onanmıştır. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından... Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

...altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş (ADANA) Kanalizasyon... ...eksiksiz ve kusursuz olarak yapılarak geçici kabul tutanaklarının 30.04.2012 tarihinde Genel... İdare Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.