BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hak ediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde... Açıklanan nedenlerle kararın bozulması uygun bulunmuştur. ...kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır olduğunun hükmen tespitine, kesin...

...Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine... Sözleşmede kararlaştırılan muhammen bedel ise, 19.767.500,00 TL’dir. ...bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... “denilmek suretiyle Dairemizin kabulü şeklinde uygulama yapılmıştır.

...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a)Yüklenicinin kusurundan... ’ nun karşı görüşlerine karşı) oy çokluğu ile, karar verildi. Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda...

...numarası ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait... ...evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. ...eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı...

...işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. hükmüne... 039;UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY: Geçici kabul tutanağı 24/05/2011 tarihinde onaylanan... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. ...Rapor Değerlendirme Kurulu ile…” ibaresinin; Geçici 3. ...2) numaralı fıkrasında yer alan “…genel kabul görmüş uluslararası…” ibaresinin, 13... ...ile “…idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği…” ibarelerinin, 15- 39.

...uzatımı verilmesi gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir. ...belirtilip, yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir. ...eki iş programına göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu...

...dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. sayılı ilamı ile HİGŞ’in 42/a maddesinin iptaline karar verilmiştir. maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...ilişkin iddianame ile mahkeme kararının bir örneğinin de gönderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır... ...Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme... ...inci fıkrasında; taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş...