...artışları nedeniyle firmaların bu dönemde büyük zararlarla... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...sağladığı belirtilmekle davanın kabulüne, taraflar arasındaki... ...aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... ...ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin... 2.Taraflar arasındaki, sözleşmenin...

...artışları nedeniyle firmaların bu dönemde büyük zararlarla... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...yerlerine ait olduğu genel kabulü doğrultusunda; dava... ...dayanılarak çıkarıldıklarının kabulü gerektiği, ilgili...

İşin geçici kabul tarihinin, “03.08.2018” - ...sunulan “03.08.2018” geçici kabul tarihli iş deneyim belgesinin... ...onbeş yıl içerisinde geçici kabulü yapılan işlerin değil...

...bilirkişi raporunda iki imalât arasındaki toplam maliyet... ...gönderilmesine, 07.03.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle... ...idare vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, inşaat... ...ye çıktığı iddiasını kabul etmediklerini, enerji... ...bildirdiğini, inşaatın tamamlanarak geçici kabulünün yapıldığını...

...birlikte, süre uzatımı verilen dönemde de yüklenicinin işi... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale... ...için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin... ...tarih (10.09.2012 - 16.10.2012) arasındaki turizm yasağı... ...getirmesine de engel olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin... ...zararı nedeniyle taraflarına sorumluluk yüklenemeyeceği...

...ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir... ...kusurlu oldukları mahkememizce kabul edilmiştir. ...hareketleriyle meydana gelen sonuç arasındaki illiyet bağını... ...verilen kusursuz sorumluluk ilkesinden kaynaklanan ve taksirle... ...alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir.

...olmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek işin tamamlanması... ...maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir... ...bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar... ...mevsiminin yaşandığı bir dönemde- işin sözleşme bedelinin...

...olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır... ...değişimlerinin mücbir sebep olarak kabul edilmesinin mümkün...

...tarihin, bildirim tarihi olarak kabul edileceği düzenlemesi... ...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine... ...tarih, bildirim tarihi olarak kabul edileceğinden firmadaki...

...yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen... ...çalışılmayan 25/12-05/02 tarihleri arasındaki devresi olan 42... ...esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her... ...gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu...