...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... ...inşaat süresi içinde kısmi veya kati kabul öncesi meydana gelmediğini, teminat... ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... Bu aşamadan sonra kesin kabule kadar geçecek süre ise...

...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan... ...konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir...

...artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini...

...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken... ...olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik... ...yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın... ...davalı eksik iş bulunduğundan geçici kabulün yapılmadığını belirterek...

...Kasrı Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde... ...günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... ...sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...değişen şartlara rağmen borcunu kabul etmiş bulunduğunu dolaylı olarak... ...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

“Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (…