...ulaştığı tarihin, bildirim tarihi olarak kabul edileceği düzenlemesi karşısında davacının... ...teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar... ...kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edileceğinden firmadaki EKAP'ı kullanan...

...raporu ile ödeneceği belirtilmiş olup, bu düzenlemeye göre iş sahibinin geçici hakediş raporları ile yaptığı ödemeler avans niteliğinde olduğu ve kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar dikkate alınacağından yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi aleyhine yorumlanamaz.

...geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken, simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun yüklenici tarafından bildirildiği belirtilerek, iş bedelinin %5’i olan 153.026,00 TL’lik kısmı kesin kabul yapılıncaya kadar muhafaza edileceğinden, iş bedelinin %95’ine karşılık gelen 2.907.499...

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır… Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.

...numarası ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait... ...takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.; & ...sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, geçici kabulün yapılmış olması durumunda “iş bitirme... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

...hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye... ...Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.

...sayılacağından; cezaya konu teknik personelin kabulü veya reddi 11 inci günde belirtilmiş... ...hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye...

...yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan... ...başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir...

Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...vekilince duruşma istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde... ...uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün gerçekleştirildiğini, ancak yapım...

...uygulanarak davacının mevcut istihkaklarından kesinti yapıldığı, bu işlemin haksız olduğu... ...6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. ...yönündeki görüş hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı ile davalı... ...söz konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin hâsıl...