...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili... ...teminat mektuplarının istirdat ve iadesinde bir isabetsizlik olmamasına... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten... ...veya karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı... ...ci kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmeni...

...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde... Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden... ...sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... ...açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği... Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat...

...artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...

...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...039;i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. ... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi...

...olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...