...bulunan … TL bedelli … İşine ait sözleşmenin “Gecikme... ...ek süreye de uyulmayarak işin zamanında bitirilmemesi nedeniyle... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır...

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... Bu süre aynı zamanda geçici kabulün yapıldığı... ...reeskont faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava...

...olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı... ...Derslik İnşaatı Yapım İşine ait sözleşme 2.080.000,00...

...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle kesin teminatların... ...olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde de taahhüt edilen...

Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için... ...konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin...

...düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi... ...bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak...

...sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2... ...(e) bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekler... ...verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği takdirde... ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat...

...Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... ...tarafından sözleşme hükümlerine uygun olarak bir kısım işin...