...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili ile... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle kesin teminatların... ...borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...kusurların 10.06.2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu iki tarih arası için sözleşmede... ...göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken... ...delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle... ...içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak...

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... ...22.03.2007 tarihinde meydana gelen sel nedeniyle hasara uğradığını, genişletilmiş...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...İDDİALARI : Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin... ...üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına...

...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. ...imza edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre, işin bitim... ...isteminin kabulü, hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir. ...